Подрядчик просит о продлении сроков контракта в связи с плохой погодой


Решение от 12 марта 2014 г. по делу № А50-20805/2013


Именем Российской ФедерацииАрбитражный суд Пермского краяРЕШЕНИЕДело № А50-20805/201312 марта 2014 годаг. Пермь Резолютивная часть решения объявлена: 04 марта 2014 года Полный текст решения изготовлен: 12 марта 2014 годаАрбитражный суд Пермского края в составе судьи Е.Д.

Антоновой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Оплетиной Е.А.

по иску Департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми (ИНН: 5902293876, ОГРН 1125902007032)к ответчику: ООО «ЛИКОМ» (ОГРН 1115904002015, ИНН 5904243430)о взыскании 9 790 800 руб. 00 коп. неустойкиВ судебном заседании приняли участие:от истца – Катаева М.С. (доверенность № 3 от 17.12.2013 г.), паспортот ответчика – Мейтарджева С.М.
(доверенность от 11.06.2013 г.), паспорт Истец, Департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ответчику, ООО «ЛИКОМ» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 9 790 800 руб.

Компромисс всегда возможен. Что делать, если обязательства по госконтракту не могут быть исполнены по вполне объективным причинам или по вине третьих лиц?

Предусмотреть все варианты развития событий в ходе выполнения условий госконтракта и обозначить в нем все способы разрешения конфликтных ситуаций вряд ли представляется возможным.

Поэтому, когда не по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) возникает ситуация, решение которой не охватывается условиями договора, во главу угла становится степень заинтересованности сторон в поиске взаимоприемлемого и взаимовыгодного выхода из создавшейся ситуации. Опираясь на действующее законодательство и действительно озаботившись обеспечением государственных и муниципальных нужд, стороны вполне могут достичь компромисса, избежав разбирательства в суде, и в результате полностью исполнить взаимные обязательства.

Именно такие ситуации предлагаются для рассмотрения ниже. На каких условиях можно расторгнуть контракт по соглашению сторон? До окончания срока действия контракта подрядчик не сможет выполнить

Как можно продлить договор с истекшим сроком выполнения работ?

День добрый, подскажите пожалуйста как лучше поступить.

У меня 30 августа истек срок выполнения монтажных работ, но работы сами продолжаются.

ПО некотором причинам есть подозрение , что заказчик не захочет платить. Люди из юридической компании сказали — что теперь он если и кинет, то никак к нему не подкопаться и надо подавать в суд. Но мне еще посоветовали заключить доп соглашение о продлении истекшего договора. Можно ли так сделать? Как правильно его составить?

Или же лучше заключить новый договор задним числом?

новый сновый скан.pdfкан.pdf 26 Сентября 2020, 08:45, вопрос №1761943 Вениамин, г.

Саратов Свернуть Ответы юристов (2) 1476 ответов 584 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Нижневартовск Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте, Вениамин.Возможность заключения дополнительного соглашения о продлении сроков

Решение от 15 января 2020 г. по делу № А13-14894/2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И ЕДело № А13-14894/2015город Вологда15 января 2020 годаРезолютивная часть решения объявлена 14 января 2020 года.Полный текст решения изготовлен 15 января 2015 года.Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Виноградовой Т.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутурминой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Дорожно ремонтно строительное управление «Давыдово» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонтов» о внесение изменений в пункт 3.1 муниципального контракта от 07.08.2015 № 97-06-03/15,при участии от истца Кузнецовой Е.В.

по доверенности от 11.01.2016, от ответчика Климовой Э.В. по доверенности от 12.01.2015, у с т а н о

Как написать письмо о переносе срока выполнения работ?

Добрый вечер.

Наша организация заключила контракт по выполнении работ по устройству спортивной площадки на территории МБОУ СОШ.

Те работы которые были возможны мы выполнили.

Остальные виды работ не возможно выполнить из за погодных условий.

На спортивную площадку нужно нанести без шовное покрытие.Температура компонентов материала, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ от +10 С° до +25 С°. Время отверждения покрытия (при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) – пешеходные нагрузки – не более 24 часов, транспортные нагрузки – через 3-5 дней.
Сейчас зима. Это не возможно сделать. Мы хотим написать письмо заказчику.

не знаем чем руководствоваться. Срок выполнение контракта до 20.12.2015 г.

Хотим написать письмо о переносе срока выполнение работ по данным работам(по покрытию) на весну хотя бы. что нам делать и как быть. Контракт шк 39 плоКонтракт шк 39 площадка об.docщадка об.doc 14 Декабря 2015, 21:58, вопрос №1072371 Ирина, г.

Можно ли продлить срок действия контракта путем заключения допсоглашения?

136 юристов сейчас на сайте В ноябре 2020 г.

заключили муниципальный контракт (путем проведения электронного аукциона) о проведении электромонтажных работ, срок исполнения до 31.12.2016 г.

Исполнитель фонари установил, но монтажные работы с его слов нельзя проводить зимой и он просит продлить сроки работ до весны. Имеем ли право заключить доп соглашение о продлении срока действия контракта??? 25 Января 2020, 18:04, вопрос №1512819 Геннадий, г. Москва Свернуть Ответы юристов (1) Юрист, г.
ВолгоградОбщаться в чате Согласно ч.

2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее — Закон N 44-ФЗ) при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и ст. 95 того же Закона.

Продлить контракт

136 юристов сейчас на сайте ООО (подрядчик) не может выполнить работы по строительству автомобильной дороги. Работам препятствуют два огородных участка, владельцы которых препятствуют строительству.

Подрядчик просит продлить действие контракта. Как и на каких основаниях это сделать заказчику?

Спасибо за ответ 17 Сентября 2014, 12:57, вопрос №560562 Наталья, г.

Владимир Свернуть Ответы юристов (2) Юрист, г. МоскваОбщаться в чате Если в договоре отсутствует оговорка о том, что срок работ увеличивается на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, то Заказчик и Подрядчик могут составить дополнительное соглашение к Договору.В дополнительном соглашении указываете: 1.

в связи обстоятельствами, препятствующими

Приостановка работ в связи с погодными условиями по договору подряда

ГК РФ одной из основных обязанностей заказчика по договору подряда является уплата подрядчику обусловленной договором цены за выполняемые последним работы.

(шапка договора, ООО «***» и ООО «***») заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Договору №**** о нижеследующем:2.

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. Согласно п. 8 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51) основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В рассматриваемом случае договором предусмотрено, что оплата работ, выполненных на определенном этапе, должна производиться заказчиком в течение 15 дней с момента принятия заказчиком результатов этих работ.

В силу п. 2 ст. 720 и п. 4 ст.

Решение от 20 ноября 2015 г. по делу № А28-11101/2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102http://kirov.arbitr.ruИменем Российской ФедерацииРЕШЕНИЕДело №А28-11101/2015город Киров20 ноября 2015 годаРезолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2015 года.Решение в полном объеме изготовлено 20 ноября 2015 года.Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Орловой М.А.рассмотрел в судебном заседании исковое заявлениеоткрытого акционерного общества «Кирово – Чепецкое управление строительства» (ИНН 4347030908, ОГРН 1034316501647, 610014, г.